建安建工公字〔2017〕78号许昌市建安区人民法院诉讼服务中心公开发包公告

建安建工公字〔2017〕78号 许昌市建安区人民法院 诉讼服务中心 公开发包公告 诉讼服务中心，发包人为许昌市建安区人民法院，代理机构为河南省地标工程管理有限公司，建设资金为财政投资，项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行国内公开发包。 一、项目说明 1、项目概况：主要工程内容包括建筑、装饰、电气等其它相关内容。总建筑面积为205.48m2，地上一层，建筑高度4.06m，结构形式为砖混结构。 2、工期：60日历天。 3、质量要求：达到国家建设工程质量验收的规范和标准（合格）。 4、发包控制价：518019.41元。 5、发包范围：施工图纸、发包文件、工程量清单、变更通知（如有）等范围内的全部内容。 6、不组织勘察施工现场，自行组织勘察施工现场，费用自理。 二、资格要求 1、须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证的独立法人企业。 2、须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目。 3、自2014年以来在经营活动中没有重大违法记录（以检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函为准）。 三、投标报名时间及方式 1、报名时间：2017年7月14日至2017年7月20日。 2、报名方式：网上报名。报名期限内在许昌公共资源交易网上报名。详情查看许昌公共资源交易网（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南）。 四、发包文件、工程量清单和施工图纸的获取 1、发包文件、工程量清单和图纸的获取：承包人于报名期限内均可在许昌市公共资源交易网自行下载。 2、发包文件每套售价 300元，于递交承包文件时缴纳给代理机构，售后不退。 五、承包文件的递交 1、承包文件递交的截止时间为2017年8月4日9时30分，地点为许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的承包文件，发包人不予受理。 3、未通过许昌公共资源交易网下载发包文件的承包人，其承包文件不予受理。 六、发布公告的媒介 本公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《许昌公共资源交易网》上发布。 七、联系方式 发 包 人：许昌市建安区人民法院 联 系 人：赵建峰 电 话：0374-5775011 代理机构：河南省地标工程管理有限公司 联 系 人：宋淑鸽 电 话：13837436243